南京市商品房认购,销售合同网上备案和登记办法
篇一：南京市商品房预售合同(乙方办理登记手续专用)2014.7
南京市
商品房预售合同 (乙方办理登记手续专用）
宁房预售合字 号
签约须知
一、本合同文本适用于南京市行政区域内（不含两县）国有土地范围内取得商品房预售许可证的商品房预售，经济适用房的预售不适用本合同文本。
二、除甲、乙双方签署栏和登记机关登记栏外，本合同其它空白处均应当通过南京市网上房地产系统打印填写。
三、在本合同中的【】内打“√”表示选择，打“×”表示不选择。本合同空格部分若为空白句，应以“以下空白”字样注明。
四、本合同文本为“乙方办理登记手续专用”文本，专项用于乙方办理各项登记手续；该专用文本在乙方办理房屋所有权转移登记后由房屋权属登记机关存入房产档案馆。
五、本合同文本内容仅为满足乙方办理各项登记手续的基本需要设置，甲、乙双方之间的其它权利义务关系需以非专用文本的内容为准。
《
预售人（下称“甲方”》：
预购人（下称“乙方”）：
》商品房预售合同 (乙方办理登记手续专用)
甲方已领取_____________________号《国有土地使用证》，依法享有南 京市______区__________________________地块的国有土地使用权；该宗 地块地号为_______________。
甲方已领取宁房销第________________号《南京市商品房预售许可证》， 依法可以预售相应商品房。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产
管理法》以及 建设部（城市商品房预售管理办法》、《商品房销售管理办法》等规定，甲、乙双 方就商品房预售事宜，经协商一致，订立合同如下。第一条合同标的基本情况
一、甲方预售给乙方的商品房（下称“该商品房”〉为上述《南京市商品房 预售许可证》证载范围中的________________________________， 该房号为【】公安审定编号【】工程暂定编号。该商品房所在楼幢的总平面 位置见附件1总平面图，套型及分层平面位置图见附件2。
二、该商品房所在楼幢的主体建筑结构为______________，主体建筑层数
为_________层，其中±0.00米以上________层，±0.00米以下______层，该 商品房位于【】±0.00米以上【】±0.00米以下第_______层
三、该商品房设计用途为___________。
四、该商品房的建筑面积_______平方米，其中套内建筑面积_______平方米，共有共用分摊建筑面积_________平方米。计入上述共有共用分摊面积的
建筑部位见附件3
五、该商品房占用范围内的国有土地使用权，其土地使用权面积在乙方办理
国有土地使用权登记时，由政府主管部门核定。该商品房的土地用途为______ ，土地使用年限自_________起至_________止。
第二条 该商品房的权利瑕疵
甲方告知乙方，该商品房存在下列权利瑕疵：
【】其占用范围内的土地使用权已设定抵押，抵押权人为_______________
，抵押登记部门为_____________________________________，抵押登
记日期为_______________。
【】已设定在建工程抵押，抵押权人为____________________________， 抵押登记部门为________________，抵押登记日期为________________。
【】______________________________________________________________
第三条定金支付
乙方应于__________________________________________前向甲方支付定金 (大写____________________元）（小写___________ 元），币种 ________。
第四条 计价方式与价款
乙方预购该商品房以建筑面积计价，单价为_________________元/平方米，总价 款合计（大写）__________________________________________________， (小写)______________ ，币种为________。该总价款由下列款项构成：
【√】房价款：单价______元/平方米，合计___________元。
【】房屋套内的装饰装修款：单价_______元/平方米，合计____________元。
第五条 付款方式、时间和迟延付款的责任
一、乙方应按下列方式和时间向甲方支付合同价款:
【】全额付款:
应于___________前支付总价款(小写)______________________ 元。
【】分期付款：
第一期：应于____________前支付(小写)__________________ 元。 第二期：应于____________前支付(小写)__________________ 元。 第三期：应于____________前支付(小写)__________________ 元。
【】预购商品房抵押贷款：
【】商业性贷款：（小写）_________________________________元。
【】公积金贷款：（小写）_________________________________元。
第六条 房屋交付时间
甲方应于_________________前向乙方交付该商品房。
第七条 配套基础设施和其他设施
甲方对配套基础设施及其它设施的承诺见附件4。
第八条 配套房屋和建筑的产权归属
甲、乙双方约定，附件5所列配套房屋和建筑，虽未计入上述共有共用分摊 面积，但随商品房的销售，应当无偿转移归全体业主共有，并由全体业主按规定 享有权利、承担义务。
除附件5所列项目以外的配套房屋和建筑归甲方所有。但权利人应当按规划 核定用途使用配套房屋和建筑，不得擅自改变其用途。
第九条 合同备案手续和权属登记手续
一、本合同签订后_______日内（应当不超过10日），甲方应按规定通过 南京市网上房地产操作系统，将本合同基本信息传送至南京市房产管理局产权市 场处备案。
二、在本合同基本信息传送至南京市房产管理局产权市场处备案后，且在本 合同签订后______日内（应当不超过30日），甲、乙双方应按规定办理商品 房预售合同登记备案手续。
三、乙方为支付合同价款需申请预购商品房抵押登记的，甲、乙双方应当同 时或在先办理商品房预售合同登记备案手续。
篇二：商品房买卖合同网上备案登记程序
商品房买卖合同网上备案登记程序
1.开发公司提交
开发公司凭密码登录西安市国土资源和房屋管理局产权市场处“网上办公平台”，将已经签字生效的商品房买卖在网上提交。 提交工作不受时间地点限制，随时可以提交。
2.产权市场处确认
产权市场处对开发公司在网上提交的商品房买卖合同进行核对，无误后进行确认，生成合同备案登记号。
备案工作时间为工作日的上班时间。
3.开发公司填写备案登记号。
开发公司将合同备案登记号填写在商品房买卖合同封面相应位臵，合同备案登记完成。开发公司应将合同正本一本交给买受人。如果买受人贷款购房，开发公司应在办理完抵押登记等手续后，将合同正本一本交给买受人。
4.打印并报送合同备案登记表
开发公司根据已经登记备案的商品房买卖合同，填写“西安市商品房买卖合同登记表”，打印，加盖公司公章，一式两份报送至产权市场处。
登记表报送的时间为星期一、三、五上午。
买卖合同登记表的格式与目前使用的登记表相同。登记表可以到产权市场处领取，也可以在产权市场处网页首页“处室职能”内下载。
5.产权市场处盖章
产权市场处对开发公司报送的登记表进行核对，无误的，在登记表上加盖“西安市国土资源和房屋管理局商品房买卖合同登记专用章”，一份存档，一份交还开发公司。
工作时间为星期一、三、五上午。
开发公司可凭盖章后的登记表及已经登记的商品房买卖合同到西安市房地产交易管理中心办理抵押登记等手续。
商品房买卖合同注销登记程序
由于买受人退房、合同终止、合同内容变更等原因需注销合同的，请持下列资料到我处办理合同注销手续：
1.合同注销登记表（加盖公章）；
2.全套商品房买卖合同。
注销手续办理时间为每周一、三、五。
关于商品房买卖合同网上签约备案等普遍存在问题的回复
一、入住几年来到现在房产证还是遥遥无期，该怎么办
按照商品房买卖合同中所签订的违约责任来进行处理。
二、已办理大证的楼盘是否需要建立楼盘表，如不需建立，预售证延期、合同签定等应该如何办理
办过大证的楼盘不需要在办理商品房预售许可证，所以也就不用在创建楼盘表，用老合同来签订合同。
三、合同内容有误，变更申请交到市场处后，是自己改还是市场处改，我们下一步该怎样做
由市场处工作人员来进行商品房买卖合同的修改；修改好以后开发商须把之前打印出并出现错误的那页取出，然后把修改好的那页从网上打印下来并装订进去即可。
四、有的楼盘没办预售证房子都卖出很多
没有办理商品房预售许可证对外出售房屋是属于非法销售，所签订的合同属无效合同，但有的公民明知道这种房手续不全还是要买，属个人自愿，建议没有取得商品房预售许可证的房屋不要购买。
五、由于不小心把合同封皮当做合同纸给打印出来了，该如何处理
1、此合同封皮的合同编号如没有用过，可自行作废，另外，作废的这张合同封皮上打印出来的合同内容，用正式合同纸再打印出一页即可；2、如此合同编号已填在网上的合同摘要里，那么要写变更申请表，把合同编号换成另外一个未用过的，到市场处做合同变更，把变更好的合同再用合同纸打印出一页即可。
六、现在买房都是网上签订合同并从网上打印下来，但有的开发商为什么还用老合同来签
首先问清楚要买的这个房是预售商品房还是已经办过大证的房，如果已办过大证就不用在办理预售许可证，也就说不用在上网进行商品房买卖合同备案了，直接用老合同即可。
七、想在某个地方买房，但不知道开发商手续全不全，敢不敢买。
无论在哪个地方买房，首先要弄明白两个问题：1、开发商是否有商品房预售许可证；2、开发商是否有大证或房产证。两个有其中一个就说明这个房手续没问题，可以购买。
八、在网上签订合同时系统提示买售人年龄无效应如何处理。这是由于为了便于统计的需要在合同正文的基础上增加了合同摘要内容，因此在合同正文录入完毕检查无误后应再次填写合同摘要内容，根据合同摘要的提示录入买售人年龄即可。
九、网上签订商品房买卖合同流程
1、合同网上签订经检查无误并保存后即可进行草拟合同的打印，买卖双方对打印出的草拟合同再次进行确认，如存在异议仍可进行网上修改，经确认无误后买卖双方签字盖章。
2、签字盖章后的合同须网上提交进行合同备案登记，一旦提交将视为合法有效的合同且不得修改。合同备案登记通过后系统即生成备案登记号，合同须再次打印，合同内页右上角将随机打印生成备案登记号。
十、房间内的房屋用途填写错误导致合同无法签订
在创建楼盘表时要求各开发商填写各房间的详细信息，其中包括房屋用途一项，该房屋用途是指该套房的用途，而不是该幢楼的用途。有大量的开发商在输入房屋用途时录入综合、商住等含糊不清的房屋用途标识，导致了合同无法签订。遇到此类情况应及时同产权市场处联系，更正房屋用途后再行签订合同。
十一、房产证在房屋交付使用日起365日内给付业主是否合理
按照国家规定是房屋在交付使用日起90日房产证交付给业主。但现实是按照商品房买卖合同上买卖双方协商所签订的交付日期，如开发商违约按照合同上的违约责任来处理。
十二、开发商因手续不齐全，他们手里就没有正式合同，只有协议合同，协议合同是否有效
该合同无效，不受法律保护。
十三、开发商收取的认购、订购、预购定金该怎样认定
根据最高人民法院的解释和合同法的规定：出卖人通过认购、订购、预购等方式向买受人收取的定金，并签订定金合同，才能确认为购房定金。若只开收据注明定金，而未签订定金合同（认购、订购、预购合同），则不认为是购房定金。
十四、开发商在交房时有关质量保证书、使用说明书、及开正式发票问题
开发商在给购房人交房时应该给购房人提供质量保证书、使用说明书及开据正式发票，否则，购房人可以拒绝收房，如不开据正式发票可向当地税务部门举报。
十五、房屋面积如何鉴定
房产面积测量目前是依据国家标准《房产测量规范》，其中对公摊面积有明确规定。西安市房产面积测量部门是“西安市房产测量事务所”，办房产证时买受人可向开发商查阅测量成果表。面积差异处理办法一般在合同中都有约定，但未约定公摊面积差异处理办法，应由双方自行约定。
篇三：商品房买卖合同网上备案登记程序
商品房买卖合同网上备案登记程序
1.开发公司提交
开发公司凭密码登录岳阳市房屋管理局产权市场处“网上办公平台”，将已经签字生效的商品房买卖在网上提交。
提交工作不受时间地点限制，随时可以提交。
2.产权市场处确认
产权市场处对开发公司在网上提交的商品房买卖合同进行核对，无误后进行确认，生成合同备案登记号。
备案工作时间为工作日的上班时间。
3.开发公司填写备案登记号。
开发公司将合同备案登记号填写在商品房买卖合同封面相应位臵，合同备案登记完成。开发公司应将合同正本一本交给买受人。如果买受人贷款购房，开发公司应在办理完抵押登记等手续后，将合同正本一本交给买受人。
4.打印并报送合同备案登记表
开发公司根据已经登记备案的商品房买卖合同，填写“岳阳市商品房买卖合同登记表”，打印，加盖公司公章，一式两份报送至产权市场处。
登记表报送的时间为星期一、三、五上午。
买卖合同登记表的格式与目前使用的登记表相同。登记表可以到产权市场处领取，也可以在产权市场处网页首页“处室职能”内下载。
5.产权市场处盖章
产权市场处对开发公司报送的登记表进行核对，无误的，在登记表上加盖“岳阳市房屋管理局商品房买卖合同登记专用章”，一份存档，一份交还开发公司。
开发公司可凭盖章后的登记表及已经登记的商品房买卖合同到岳阳市房地产交易管理中心办理抵押登记等手续。
商品房买卖合同注销登记程序
由于买受人退房、合同终止、合同内容变更等原因需注销合同的，请持下列资料到我处办理合同注销手续：
1.合同注销登记表（加盖公章）；
2.全套商品房买卖合同。
关于商品房买卖合同网上签约备案等普遍存在问题的回复
一、入住几年来到现在房产证还是遥遥无期，该怎么办
按照商品房买卖合同中所签订的违约责任来进行处理。
二、已办理大证的楼盘是否需要建立楼盘表，如不需建立，预售证延期、合同签定等应该如何办理
办过大证的楼盘不需要在办理商品房预售许可证，所以也就不用在创建楼盘表，用老合同来签订合同。
三、合同内容有误，变更申请交到市场处后，是自己改还是市场处改，我们下一步该怎样做
由市场处工作人员来进行商品房买卖合同的修改；修改好以后开发商须把之前打印出并出现错误的那页取出，然后把修改好的那页从网上打印下来并装订进去即可。
四、有的楼盘没办预售证房子都卖出很多
没有办理商品房预售许可证对外出售房屋是属于非法销售，所签订的合同属无效合同，但有的公民明知道这种房手续不全还是要买，属个人自愿，建议没有取得商品房预售许可证的房屋不要购买。
五、由于不小心把合同封皮当做合同纸给打印出来了，该如何处理
1、此合同封皮的合同编号如没有用过，可自行作废，另外，作废的这张合同封皮上打印出来的合同内容，用正式合同纸再打印出一页即可；2、如此合同编号已填在网上的合同摘要里，那么要写变更申请表，把合同编号换成另外一个未用过的，到市场处做合同变更，把变更好的合同再用合同纸打印出一页即可。
六、现在买房都是网上签订合同并从网上打印下来，但有的开发商为什么还用老合同来签
首先问清楚要买的这个房是预售商品房还是已经办过大证的房，如果已办过大证就不用在办理预售许可证，也就说不用在上网进行商品房买卖合同备案了，直接用老合同即可。
七、想在某个地方买房，但不知道开发商手续全不全，敢不敢买。无论在哪个地方买房，首先要弄明白两个问题：1、开发商是否有商品房预售许可证；2、开发商是否有大证或房产证。两个有其中一个就说明这个房手续没问题，可以购买。
八、在网上签订合同时系统提示买售人年龄无效应如何处理。这是由于为了便于统计的需要在合同正文的基础上增加了合同摘要内容，因此在合同正文录入完毕检查无误后应再次填写合同摘要内容，根据合同摘要的提示录入买售人年龄即可。
九、网上签订商品房买卖合同流程
1、合同网上签订经检查无误并保存后即可进行草拟合同的打印，买卖双方对打印出的草拟合同再次进行确认，如存在异议仍可进行网上修改，经确认无误后买卖双方签字盖章。
2、签字盖章后的合同须网上提交进行合同备案登记，一旦提交将视为合法有效的合同且不得修改。合同备案登记通过后系统即生成备案登记号，合同须再次打印，合同内页右上角将随机打印生成备案登记号。
十、房间内的房屋用途填写错误导致合同无法签订
在创建楼盘表时要求各开发商填写各房间的详细信息，其中包括房屋用途一项，该房屋用途是指该套房的用途，而不是该幢楼的用途。有大量的开发商在输入房屋用途时录入综合、商住等含糊不清的房屋用途标识，导致了合同无法签订。遇到此类情况应及时同产权市场处联系，更正房屋用途后再行签订合同。
十一、房产证在房屋交付使用日起365日内给付业主是否合理按照国家规定是房屋在交付使用日起90日房产证交付给业主。但现实是按照商品房买卖合同上买卖双方协商所签订的交付日期，如开发商违约按照合同上的违约责任来处理。
十二、开发商因手续不齐全，他们手里就没有正式合同，只有协议合同，协议合同是否有效
该合同无效，不受法律保护。
十三、开发商收取的认购、订购、预购定金该怎样认定
根据最高人民法院的解释和合同法的规定：出卖人通过认购、订购、预购等方式向买受人收取的定金，并签订定金合同，才能确认为购房定金。若只开收据注明定金，而未签订定金合同（认购、订购、预购合同），则不认为是购房定金。
十四、开发商在交房时有关质量保证书、使用说明书、及开正式发票问题
开发商在给购房人交房时应该给购房人提供质量保证书、使用说明书及开据正式发票，否则，购房人可以拒绝收房，如不开据正式发票可向当地税务部门举报。
十五、房屋面积如何鉴定
房产面积测量目前是依据国家标准《房产测量规范》，其中对公摊面积有明确规定。岳阳市房产面积测量部门是“岳阳市房产测量事务所”，办房产证时买受人可向开发商查阅测量成果表。面积差异处理办法一般在合同中都有约定，但未约定公摊面积差异处理办法，应由双方自行约定。
十六、房屋容积率
房屋容积率是指地上建筑物的建筑面积与土地面积的比值。