管道挖沟工程承包合同书

篇一：工程挖沟协议

工程承包协议

甲方：

乙方：

依照国家相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为保证双方权益，更好地做好双方配合工作，经甲乙双方友好达成如下协议，以便双方共同遵守。

一、工程内容

1、天然气管线工程从 至 范围内施工作业带的协调、施工占地补偿、路由、非开挖及管沟挖填相关事宜。

2、乙方负责组织土方开挖的施工作业，配合、协助燃气管道的焊接作业和下管作业，避免出现阻工、误工现象。

3、乙方负责与此工程项目有关的的村民及相关单位协调，涉及的相关协调费和青苗补偿费包括在承包价格内。

二、承包方式：

以所开挖承包的固定单价一次性包死所承包的项目及内容（详见第一条），并不得转包。

三、承包价格：

开挖承包费用(包括沟槽开挖、回填、非开挖占地费、青苗补偿费和协调费等）。

共计：大写： 拾万零伍仟 元整，小写： 105000元整。

四、工期要求：

按甲方要求进行开挖，正常情况，宽 0.7 米，深 1.2 米；自 月 日开始施工，在30日的工期内按照甲方要求配合管沟开挖和回填作业。

五、质量与施工要求：

1、作业带平整、管沟上下宽度、边坡坡度及标高等应符合设计图纸的要

求，偏差控制在施工规范允许范围内。

2、开挖时，表层土与深层土应做到分开堆放。

3、回填土时，应先填深层土，后填表层土，并应分层夯实，一次回填高度30公分压实后铺警示带再回填第二层，夯实后的密实度应达到设计要求。回填后的场地基本达到原貌。

4、挖完成型后的管沟必须经建设、运行单位检查，符合要求后方为合格；否则承担整修、返工费用。

六、甲乙双方责任与义务

1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、甲方提供管线走向等相关资料，配合乙方协调。

3、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行沟槽开挖施工，否则出现安全事故，概由乙方负责。

4、乙方不得以抢工期名义忽视现场文明施工要求，必须服从甲方现场管理人员的相关管理要求及上级部门的监督，否则发生一切后果均由乙方承担。

5、开挖的土方应按指定的地点堆放，保证施工道路畅通。

6、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可以适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

7、发现地下管道、电缆电线等应及时报告甲方施工现场负责人并做好相关保护措施。乙方有保护地下管线、光缆等义务，因乙方施工不当或监管不到位导致发生与之相关的事故，责任由乙方承担。

8、施工中发生阻工、误工现象，由乙方负责协调解决，因上述原因影响工期导致的经济损失，由乙方承担。

9、如遇不可抗力因素，双方协商解决。

七、结算方式：

乙方的土方施工作业开挖、回填完毕，经甲方验收合格后，甲方一次性付清工程总价款的100%。

八、违约责任：

1、甲方无正当理由迟延支付合同价款的，应属违约，乙方有权要求甲方承担违约责任。

2、乙方违反本合同约定义务，应属违约；甲方有权延期支付乙方合同项下的款项，直至乙方纠正违约行为；如乙方违约行为给甲方造成损失，乙方须据实赔偿，甲方有权直接从应给付或退还乙方的款项中扣收，不足部分由乙方另行支付。

九、争议解决：

1、本合同履行过程中如发生争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成，双方同意向甲方公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、本协议书一经签定，双方均应自觉履行合同义务。

本协议书一式四份，甲、乙双方各执2份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

甲方负责人（签字）

乙方村委会负责人（签字）

年 月 日

篇二：供排水管沟开挖工程承包协议书

供排水管沟开挖工程承包协议书

甲方：

乙方：

因甲方需要，委托乙方对瓜州县南环路排水管网开挖回填工程，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程项目协商一致，订立协议并共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：瓜州县南环路排水管网开挖回填工程。

2、工程地点：瓜州县南环路。

二、工程承包方式

工程承包方式：

三、工程范围及内容：机械开挖瓜州县南环路排水管网开挖回填，约1000m，最终以实际开挖米数结算。

四、根据甲方的施工进度。

五、质量标准：根据甲方要求的走向、深度，宽度开挖，不得随意开挖。

六、合同价款及结算方式：本合同工程价款结算采用按米包干的方式，双方协商开挖及回填每米单价：20元/米（每米20元包括每米管沟的开挖和回填）。

七、付款方式 ：管沟开挖及回填验收后按实际完成的工程量结算，付结算价的80％，剩余款项于年底前付清。

八、质量及验收：服从甲方施工管理技术人员的管理，走向、深度、宽度根据甲方技术人员的实测的标准为准。

九、工期

乙方必须按照甲方的施工进度按时开挖和回填，不得以任何理由延误工期，施工期间必须接受甲方、业主、监理的监督、检查。如乙方因自身原因延误工期，不能按期完工，期间赶工费由乙方自理，甲方有权暂停支付工程款。若乙方无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在接到通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备；乙方每拖延一天撤离按2000元/天罚款支付给甲方，若造成其他损失的应全额赔偿。

十、安全用文明施工管理

1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范，重视安全。

2、乙方应严格遵守施工机械设备操作规程，挖机驾驶员应有相应的操作证，如因操作

不当，造成人身及其他安全、质量事故，均由乙方承担，与甲方无任何关系。

3、在施工过程中发生一切安全质量事故，均由乙方自行处理并承担全部责任。 十一、甲方权利和义务

1、按约定提供施工线路的走向及测量和技术交底。

2、按约定时间向乙方支付工程款。

十二、乙方权利和义务

1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

2、必须服从甲方现场管理，全力配合甲方工作。

3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不正当手段。否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

十三、附则

1、本协议经双方签字盖章后生效。

2、本协议一经签字，双方必须严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应及时协商解决。

3、本协议一式二份，双方各执一份。

甲方：

代表人：

乙方：

日期：

篇三：市政燃气管道开挖施工合同范本

合同编号： XXXXXXXXXXXXXXXX

市政燃气管道工程土石方开挖施工合同

工程名称：XXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工

发包方（甲方）：XXXXXXXXXX有限公司

承包方（乙方）：XXXXXXXXXXXXX有限公司

签订地点： XXXXXX市

签订日期：二〇一三年X月

XXXX市政燃气管道土石方开挖施工合同

发包人(甲方)：XXXXXXXXXX有限公司

承包人(乙方)：XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司(转载于:www.zaIdian.cOM 在点 网)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 XXXXXXXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工 事项协商一致，订立本合同双方共同遵守。

第一条 基本情况

1、工程概况

工程名称：XXXXXXXXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工。

工程地点：XXXXXXXX。

2、工程承包范围及方式

承包范围：XXXXXXXXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工工程长度XXXXX米。承包范围如下：挖沟槽土方、管沟填砂、填方、余方弃置、盖板铺设、砌筑阀门井、管道接驳开挖工作坑及恢复。

承包方式: 以总价包干承包方式，包工包料、包质量、包工期、包安全。 即合同价格包含清单报价内已有的项目，但不包含清单报价以外的项目。

3、合同工期与工程质量

合同工期：以签订施工合同的当天开始计算，XX个日历天。

工程质量标准：合格，执行国家、XX省、XX市现行验收评定标准。

4、合同价款与支付方式

合同总价为人民币XXXXXXXXXXXX元正。（小写：￥XXXXXXXXXX元）

投标文件中的清单报价有效，新增的工作量参考该清单报价中的单价。 支付方式：该项目按照完成进度节点支付相应工程款的80%，竣工验收办理结算后支付至合同造价的95%。设计变更、现场签证在结算时一并支付。

若因乙方在施工中未能达到政府相关部门的要求而导致罚款或扣除押金的，相应损失由乙方承担；若以上用已由甲方代付的，则从工程款中扣除。

特殊情况下如工程2个月未验收的工程，经乙方申请可以按工程进度结算。 乙方提供相应金额且符合招标人所在地税务主管机关要求的发票，否则招标人有权拒绝付款。

第二条 施工设备材料

土石方开挖施工所用设备材料（除燃气管道安装提供的设备材料外）均由乙方提供，乙方所用设备材料应符合相应的国家规范标准，甲方有权对乙方所用设备材料进行检查，如发现不合格，甲方有权要求乙方整改，由此所导致的工期延误等责任由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的损失。

第三条 双方的责任和义务

1、施工前，乙方必须准备好必需的人力、机械及施工用水电，并采用探测仪器对施工的地段进行必要的探测工作，完成后需提供给甲方一个施工方案，并署名，乙方对提供的施工方案负全部责任。

2、甲方指定非开挖穿越施工的工作坑位置，并给出工作坑的尺寸和日程安排，由乙方安排人员施工。

3、施工中，乙方必须严格按照预定的施工方案施工，以避开原有市政管线，如发生任何的管线破坏，都由乙方承担，并全额赔偿第三方的损失。

4、乙方应保证施工过程中不发生任何质量上的问题及可能会在将来使用中所产生不良影响等。

5、施工中所产生的余方由乙方负责清除干净，由甲方现场管理人员验收。

6、甲方负责协调好管道安装单位与土石方开挖施工单位的关系。

第四条 工期约定

1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。

第五条 验收

一、 工程质量

1、乙方应采用合格的设备以保证施工质量。

2、乙方应按已定施工方案施工，如在土石方开挖过程中发生管道断裂或出现漏气现象，乙方应全额赔偿甲方损失。

3、乙方应负责其所完成的土石方开挖工程通过相应的验收。

第六条 违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。

2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1000 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙

方每天1000元，作为奖励。

3、由某方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第七条 合同组成的文件

1、本合同、工程施工安全合同；

2、投标报价书以及报价清单；

3、施工图纸、标准、规范及有关技术文件；

第八条 争议处理方式

在本合同履行过程中，出现任何争议时，双方应通过友好协商的办法解决，协商不成时，任何一方均可向XXXX市人民法院起诉。

第九条 附则

1、本合同一式四份，其中甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

2、本合同经双方签字盖章之日起生效，各自履行完义务后自行失效。

3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

发 包 人（盖章）：承 包 人（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

日期：日期：