郑州购房合同范本
篇一：郑州买房新合同
10月起郑州买房用新合同 水电暖公摊都进合同
2011年10月08日08:57郑州晚报我要评论(4)
字号：T|T
约定好的交房时间迟迟不能交房，约定好的房产证办理时间迟迟拿不到房产证，约定的封阳台最后变成了半阳台??针对近年来商品房买卖投诉集中反映的问题，日前，郑州市住房保障和房地产管理局召开新闻发布会，从今年10月1日起，新办理商品房项目合同备案时，开发商要同时提交商品房买卖合同签约文本，经房管部门查验留存后，该文本要在售楼场所进行公示，供买房人查阅。
交房标准建议放弃格式条款
针对目前房地产开发项目竣工综合验收制度被取消后存在的商品房质量问题，此次规定的交房条件中，建议购房者签订购房合同时放弃格式条款，选择空白项重新约定合同内容，约定该商品房建设工程竣工验收合格，并向建设行政主管部门报送备案材料，取得建设行政主管部门竣工备案表；配套的基础设施和公共设施按照本合同约定内容已完成等。
公摊面积都是啥，要写在合同里
买房的人都会留意到，房子的建筑面积和使用面积往往能相差20%多，开发商通常只是笼统解释公摊面积包括哪些，让买房人云天雾里。
对此，市房管局专门列出一个附件，就公共部位与公用房屋分摊建筑面积的构成进行说明。
“参与分摊的公共部位与公用房屋包括哪些，比如楼梯间、墙体等，还要写清楚这些参与分摊部位的名称、位置以及分摊方式。”市房管局市场监管处工作人员王光乾说。
另外，按照规划，该商品房有几个阳台，其中几个阳台是封闭式，几个阳台是非封闭式，都要在合同附件里面写清楚。
规划调整要及时通知买房人
针对有些开发商擅自更改小区规划的行为，市房管局建议买房者在签订合同时，详细约定该项目总体规划设计和基础设施、公共配套设备设施、容积率、绿化率等发生调整的，变更房屋节能措施及指标的，该商品房所在楼幢与相邻楼幢的正面建筑间距发生变更的，阳台的设计施工发生变更的等，开发商要在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知购房人。
王光乾说，买房人有权在通知到达之日起15日内作出是否退房的书面答复。开发商没有按规定通知的，买房人有权退房。
水电气暖等要明确入户时间
在商品房投诉中，水、电、气、暖不能按时提供等也是一个热点。对此，市房管局特别提醒买房人要让开发商详细承诺相关基础设施、公共配套建筑按日期达到使用条件。
房产证办理条款重新约定
目前实行的商品房买卖合同，通常约定出卖人应当在使用后60日内，提供相关资料报产权登记机关备案。
不能按时办证的，约定按房价款的百分比支付违约金。在操作中，不时会出现开发商因种种原因拖延时间或者办不下来证的问题。对此，市房管局建议买房者不要选择合同中的格式条款，而是选择附件中另外列出的详细条款。
篇二：郑州市商品房预售合同范本
BF——2005——0116 合同编号:
郑州市商品房预售合同
出卖人:
买受人:
郑州市建设委员会
郑州市工商行政管理局
二??五年二月
说 明
1,本合同文本为示范文本,由郑州市建设委员会和郑州市工商行政管理局共同制订. 2,签订合同前,出卖人应当向买受人出示商品房预售许可证及其他有关证书和证明文件.
3,当事人应当按照自愿,公平及诚实信用的原则订立合同,任何一方不得将自己的意志强加给另一方.双方当事人可以对文本条款的内容进行修改,增补或删减.合同生效后,未被修改的文本打印文字视为双方当事人同意内容.
4,签订合同前,买受人应当仔细阅读合同条款,应当特别仔细审阅其中具有选择性,补充性,填充性,修改性的内容.
5,为体现合同双方的自愿原则,本合同文本中相关条款后留有空白行,供双方自行约定或补充约定.出卖人与买受人可以针对合同中未约定或约定不详的内容,根据所售项目的具体情况签订公平合理的补充协议,也可以在相关条款后的空白行中进行补充约定.
6,本合同文本【 】中选择内容,空格部位填写及其他需要删除或添加的内容,双方当事人应当协商确定.【 】中选择内容,以划√方式选定;对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时,应当在空格部位打×,以示删除.
7,双方当事人在履行合同中发生争议的,可以选择向不动产所在地人民法院起诉,也可以选择向仲裁委员会申请仲裁.如选择申请仲裁的,可以向郑州市仲裁委员会,中国国际经济贸易仲裁委员会或外地的仲裁委员会申请.
8,双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数,并在签订合同时认真核对,以确保各份合同内容一致;在任何情况下,买受人都应当至少持有一份合同原件.
郑州市商品房预售合同
出卖人: _________________________________________________________
通讯地址:________________________________________________________
邮政编码:________________________________________________________
营业执照注册号:__________________________________________________
企业资质证书号:__________________________________________________
法定代表人:____________________联系电话:________________________
委托代理人:____________________联系电话:________________________
委托销售代理机构: _______________________________________________
通讯地址:________________________________________________________
邮政编码:________________________________________________________
营业执照注册号:__________________________________________________
买受人:___________________________________________________________
【法定代表人】【负责人】:__________________国籍:___________________
【身份证】【护照】【营业执照注册号】【 】:____________________________
出生日期:______年______月______日,性别:_________________________
通讯地址:_________________________________________________________
邮政编码:______________________联系电话:_________________________
【法定代理人】【委托代理人】 :_________________国籍:______________
【身份证】【护照】【 】:_____________________________________________
出生日期:______年______月______日,性别:_________________________
通讯地址:_________________________________________________________
邮政编码:______________________联系电话:_________________________
根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,《郑州市城市房地产转让管理办法》及其他有关法律,法规的规定,出卖人和买受人在平等,自愿,公平,协商一致的基础上就商品房预售事宜达成如下协议:
第一条 项目建设依据
出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于___________地块的国有土地使用权.该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为:______________________________ ,土地使用权面积为:___________,买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为:___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日止. 出卖人经批准,在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为:_________,建设工程规划许可证号为:___________,建筑工程施工许可证号为:___________,建设工程施工合同约定的开工日期为:______________,建设工程施工合同约定的竣工日期为:___________________.
第二条 预售依据
该商品房已由_____________批准预售,预售许可证号为:___________.
第三条 基本情况
该商品房所在楼栋的主体建筑结构为:_____________,建筑层数为:__________层,其中地上___________层,地下___________层.
该商品房为第一条规定项目中的第___________【幢】【座】_________【单元】【层】___________号,该房号为【审定编号】【暂定编号】,最终以公安行政管理部门审核的房号为准,该商品房平面图及在整个楼栋中的位置图见附件一.
该商品房的用途为【普通住宅】【经济适用住房】【公寓】【别墅】【办公】【商业】【 】:______;
【层高】【净高】为:_____________米,【坡屋顶净高】最低为:_____米,最高为:_____米.该商品房朝向为:_______________.有______个阳台,其中________个阳台为封闭式,________个阳台为非封闭式.
出卖人委托预测该商品房面积的房产测绘机构是______________,其预测建筑面积共___________平方米,其中,套内建筑面积___________平方米,共用部位与共用房屋分摊建筑面积___________平方米.有关共用部位与共用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二.
签订本合同时该商品房所在楼栋的建设工程进度状况为_______________. (如:正负零,地下一层···地上五层,···结构封顶)
本条所称层高是指上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离.净高是指楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离.
第四条 抵押情况
与该商品房有关的抵押情况为:___________.
1,该商品房所分摊的土地使用权及在建工程均未设定抵押;
2,该商品房所分摊的土地使用权已经设定抵押,抵押权人为:____________,抵押登记部门为:______________________,抵押登记日期为:_____________.
3,该商品房在建工程已经设定抵押,抵押权人为:_________,抵押登记部门为:______________________,抵押登记日期为:______________________.(2和3可以同时选
择)
______________________________________________________________.
抵押权人同意该商品房预售的证明及关于抵押的相关约定见附件三.
第五条 计价方式与价款
该商品房为住宅的,出卖人与买受人约定按照下列第1种方式计算该商品房价款.其中,该商品房为经济适用住房的,出卖人与买受人约定同时按照下列第1种方式和第2种方式分别计算该商品房价款.
该商品房为非住宅的,出卖人与买受人约定按照下列第_______种方式计算该商品房价款. 1,按照套内建筑面积计算,该商品房单价每平方米______元人民币,总金额_____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元人民币整(大写).
2,按照建筑面积计算,该商品房单价为每平方米__________元人民币,总金额_____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元人民币整(大写).
3,按照套(单元)计算,该商品房总价款为_____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰____拾______元人民币整(大写).
4,其他约定.见附件四
本条所称建筑面积,是指房屋外墙(柱)勒脚以上各层的外围水平投影面积,包括阳台,挑廊,地下室,室外楼梯等,且具备有上盖,结构牢固,层高2.20米以上(含2.20米)的永久性建筑.
所称套内建筑面积,是指成套商品房(单元房)的套内使用面积,套内墙体面积和阳台建筑面积之和.
第六条 付款方式及期限
买受人采取下列第____种方式付款.
1,一次性付款.
2,分期付款.
3,贷款方式付款.买受人可以首期支付购房总价款的_____%,其余价款可以向___________银行或住房公积金管理机构借款支付.
4,其他方式.
具体付款方式及期限的约定见附件五.
第七条 出卖人保证该商品房没有产权纠纷,因出卖人原因造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担相应责任.
________________________________________________________.
第八条 规划变更的约定
出卖人应当按照规划行政主管部门核发的建设工程规划许可证规定的条件建设商品房,不得擅自变更.
出卖人确需变更建设工程规划许可证规定条件的,应当书面征得受影响的买受人同意,并取得规划行政主管部门的批准.因规划变更给买受人的权益造成损失的,出卖人应当给予相应的补偿.
第九条 设计变更的约定
(一)经规划行政主管部门委托的设计审查单位批准,建筑工程施工图设计文件的下列设计变更影响到买受人所购商品房质量或使用功能的,出卖人应当在设计审查单位批准变更之日起10日内,书面通知买受人.
1,该商品房结构形式,户型,空间尺寸,朝向;
2,供热,采暖方式;
3,_______________________________________________________;
4,_______________________________________________________;
5,_______________________________________________________.
出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房.
(二)买受人应当在通知送达之日起15日内做出是否退房的书面答复.买受人逾期未予以书面答复的,视同接受变更.
(三)买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起____日内退还买受人已付房款,并按照____________利率付给利息.买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议.
_______________________________________________________________.
第十条 逾期付款责任
买受人未按照约定时间付款的,按照下列第______种方式处理:
1,按照逾期时间,分别处理((1)和(2)不作累加)
(1)逾期在_____日之内,自本合同约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止,买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金,并于实际支付应付款之日起_____日内向出卖人支付违约金,合同继续履行.
(2)逾期超过_____日(该日期应当与第(1)项中的日期相同)后,出卖人有权解除合同.出卖人解除合同的,买受人应当自解除合同通知送达之日起_____日内按照累计的逾期应付款的_____%向出卖人支付违约金,并由出卖人退还买受人全部已付款.买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意后,合同继续履行,自本合同约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止,买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_____(该比率应当不小于第(1)项中的比率)的违约金,并于实际支付应付款之日起_____日内向出卖人支付违约金.
本条所称逾期应付款是指依照第六条约定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按照相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定.
2,___________________________________________________________.
第十一条 交付条件
(一)出卖人应当在____年____月____日前向买受人交付该商品房.
(二)该商品房交付时应当符合下列第1,2, , , , ,
项所列条件;该商品房为住宅的,出卖人还应当提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》. 1,该商品房已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表;
2,有资质的房产测绘机构出具的该商品房面积实测技术报告书;
3,出卖人已取得了该商品房所在楼栋的房屋权属证明;
4,满足第十二条中出卖人承诺的市政基础设施达到的条件;
5,______________________________________________;
6,______________________________________________;
7,______________________________________________ .
第十二条 市政基础设施和其他设施的承诺
出卖人承诺与该商品房正常使用直接相关的市政基础设施和其他设施按照约定的日期达到下列条件:
1,市政基础设施:
(1)上水,下水:____年____月____日 达到_________________________;
(2)电:____年____月____日 达到_________________________________;
(3)供暖 :____年____月____日 达到_______________________________;
(4)燃气 :____年____月____日 达到_______________________________;
(5)_____________________________________________________________;
(6)_____________________________________________________________.
如果在约定期限内未达到条件,双方同意按照下列方式处理:
(1)____________________________________________________________;
(2)____________________________________________________________.
2,其他设施
(1)公共绿地:____年____月___日 达到_____________________________;
(2)公共道路:____年____月___日 达到_____________________________;
(3)公共停车场 :____年____月____日 达到________________________;
(4)幼儿园:____年____月____日 达到_____________________________;
(5)学校 :____年____月____日 达到______________________________;
(6)会所:____年____月____日 达到_______________________________;
(7)购物中心:____年____月____日 达到___________________________;
(8)体育设施:____年____月____日 达到___________________________;
(9)____________________________________________________________;
(10)___________________________________________________________.
如果在约定期限内未达到条件,双方同意按照下列方式处理:
(1)____________________________________________________________;
(2)____________________________________________________________.
第十三条 逾期交房责任
除不可抗力外,出卖人未按照第十一条约定的期限和条件将该商品房交付买受人的,按照下列第______种方式处理:
1,按照逾期时间,分别处理((1)和(2)不作累加)
(1)逾期在_____日之内(该时限应当不小于第十条第(1)项中的时限),自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止,出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款万分之_____的违约金(该违约金比率应当不小于第十条第(1)项中的比率),并于该商品房实际交付之日起_____日内向买受人支付违约金,合同继续履行.
(2)逾期超过_____日(该日期应当与第(1)项中的日期相同)后,买受人有权退房.买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起_____日内退还全部已付款,并按照买受人全部已付款的_____%向买受人支付违约金.买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止,出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之______(该比率应当不小于第(1)项中的比率)的违约金,并于该商品房实际交付之日起_____日内向买受人支付违约金.
2,__________________________________________________________.
第十四条 面积差异处理
该商品房交付时,出卖人应当向买受人公示其委托的有资质的房产测绘机构出具的商品房面积实测技术报告书,并向买受人提供该商品房的面积实测数据(以下简称实测面积).实测面积与第三条载明的预测面积发生误差的,双方同意按照第________种方式处理:
1,根据第五条按照套内建筑面积计价的约定,双方同意按照下列原则处理:
(1)套内建筑面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;
(2)套内建筑面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房.
买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起30日内退还买受人已付房款,并按照____________利率付给利息.
买受人不退房的,实测套内建筑面积大于预测套内建筑面积时,套内建筑面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人所
篇三：郑州市房地产抵押合同样本
郑州市房地产抵押合同（注：可没有合同编号）
抵押人：（甲方） 李向阳地 址：郑州市金水区建业路88号院22号楼8号 电 话：
抵押权人：（乙方） 谢影影 地 址：河南省虞城县小侯乡王七庙村29号 电 话：
甲、乙双方依据我国《物权法》、《合同法》、《担保法》、《城市房地产管理法》以及相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在充分理解本合同条款后，同意按如下条款订立本合同，以共同遵守。 （ 注：如无，可不填）
第一条：为确保 2014年 10 月 16日签订的 借款合同 （ 2014 年 借字第 101601号）主合同的履行，甲方愿意以有权处分，无争议且不在拆迁范围内的房地产作抵押。乙方经实地勘验，在充分理解其权属状况及使用与管理现状的基础上，同意接受甲方的房地产抵押。
第二条：根据主合同，双方确认被担保主债权的数额人民币（大写）： 伍拾万 元，债务人履行债务的期限自2014年 10 月 16日至 2015年 04月15 日。
第三条：抵押房地产状况如下：
本合同抵押房地产四至以房屋所有权登记为准，此次抵押房地产房屋建筑面积共 316.88平方米，土地使用面积共如不知道，可以不填，但不要划“/”或写“无”平方米。双方确认抵押房地产价值，总计为人民币（大写）： 伍拾万 元整。
第四条：本次房地产抵押所担保的范围，主债权项下的金额及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的一切费用。
第五条：甲方将房屋抵押给乙方时，该房屋所分摊或占用范围内的土地使用权一并抵押给乙方。 第六条：抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭的抵押权也消灭。
第七条：在本合同签订后，甲、乙双方应当持本合同及其他必要的证明文件，到郑州市房产管理部门办理抵押房产的登记手续。
本抵押合同如发生变更或者抵押关系终止时，甲、乙双方应当到原登记机关办理变更或者注销的登记手续。
第八条：已抵押房地产由甲方占用与管理，甲方负有保证抵押房地产的维护完好无损的责任，并随时接受乙方的检查监督。
第九条：抵押房地产，因自然损耗或甲方的行为足以使抵押房地产价值明显减少时，乙方有权要
求甲方停止其行为并恢复或提供乙方认可的新的抵押房地产。甲方对抵押房地产价值减少无过错的，乙方只能在甲方因损害而得到赔偿范围内要求提供担保，抵押房地产价值未减少的部分，仍作为债权的担保。
第十条：甲方转让抵押的房地产，应通知乙方，并告知受让人房地产已经抵押的情况，甲方未通知乙方或者未告知受让人的，转让行为无效。
第十一条：抵押期间，抵押房地产被拆迁改造时，抵押人必须及时告知抵押权人，并由双方协商变更抵押合同或以房地产拆迁受偿价款向抵押权人提前清偿债务，不足部分由债务人清偿。
第十二条：抵押期间，甲方发生分立、合并、更名、由变更的机构承担或享有本合同其权利和义务。甲方依法宣告破产的，其破产前设定抵押的房地产乙方享有优先受偿的权利。
第十三条：处分抵押房地产如为国有划拔土地，应先缴纳土地出让金，其余部分乙方具有优先受偿权。
第十四条：抵押人死亡，依法被宣告死亡或被宣告失踪时，其房地产合法继承或者代管人应当继续履行抵押合同。
第十五条：债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人可以与抵押人协议以抵押房产折价或者以拍卖、变卖该抵押房产所得的价款优先受偿。
第十六条：凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，由双方协商解决。如商议不成，任何一方均可向人民法院起诉或向郑州仲裁委员会申请仲裁。
第十七条：双方商订的其他事项： 如没有其他约定，可填“无”。
第十八条：本合同未尽事宜，依相关法律、法规之规定。
第十九条：本合同一式三份，甲乙双方各执一份，房地产管理登记部门存档一份。
抵 押 人：（签章）
抵 押 权人：（签章）
法人或其他组织加盖公章，自然人签字并按手印。 银行（法人或其他组织）公章或自然人签字并按手印
法人或委托代理人：（签章） 如有委托人，必须填写。
合同签订时间：年 月 日
法人或委托代理人：（签章）